单份一次性零星用工超过400小时或增加工作内容、改变合同单价、合同单价没有，涉及额度5000元以上1万元以下的经济签证审批（）

甲乙双方签订某项工程施工合同，甲方与丙单位签订了拆迁合同。甲乙合同规定：采用单价合同，合同中规定，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过工程量清单工程量的25%以上时调整单价；乙方自有自卸汽车台班单价400元/台班（台班折旧费50元/台班）。合同工期为15天。计划8月15日开工。工程质量合格。工程施工中发生如下事件：1.拆迁滞后，致使某一D工作推迟两天（非关键工作），乙方配合用工5个工作日，窝工6个工日，设备窝工2天；2.因设计变更，工作E（关键工作，且该段持续工作天数为6天）工程量由300m3增至400m3，合同中该工作的单价为55元/m3，变更后协商单价50元/m3.3.为保证工程质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量30%，数量为150m3，该工作综合单价为78元/m3.且增加2天。问题：1.上述乙方哪些事件可以索赔？2.每项事件工期索赔各多少，调整后工期多少天？3.工作E的结算价多少？

某船厂的船坞项目由中港某公司经招投标承担，某设备监理公司承担监理工作。采用单价合同，每一分项工程实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价，工作B、E、G作业使用的施工机械一台(施工单位自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图4-41所示(单位：天)。

施工网络计划图(箭线上方为工作名称，箭线下方为持续时间，粗箭线为关键线路)，甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件。

1．降水方案错误，致使工作D推迟2天，施工单位人员配合用工5个工日，窝工6个工日。

2．8月21日至22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日，机械2个台班，每个台班50元。

3．因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300 m3增至350 m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3。

4．为保证施工质量，施工单位在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工作量15 m3，该工作综合单价为78元/m3。

5．在工作E、G均完成后，业主指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。

问题：

1．什么是延期索赔?分析延期产生的费用索赔。

2．上述哪些事件施工单位可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。

3．每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?

4．工作E结算价应为多少?

5．假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%、工作K的综合取费为人工费的80%，机械台班单价400元。试计算除事件3、4外合理的费用索赔总额。

根据下列内容，回答题。

保洁员王某先与甲公司以口头协议订立了非全日制用工合同，每天工作2小时。为了增加收入，不久又与乙公司签订了非全日制劳动合同，每天工作5小时，并约定试用期为1个月。1个月以后，王某觉得同时在两家公司工作太累，遂向甲公司提出解除劳动合同。甲公司认为王某应提前30日通知该公司解除劳动合同；而王某则向甲公司提出解除劳动合同经济补偿的要求。

关于王某订立非全日制用工劳动合同的说法，正确的是（ ）。 查看材料

A.王某与甲公司不可以口头协议订立非全日制用工合同

B.王某在乙公司每天工作时间不能超过4小时

C.王某与乙公司签订的非全日制用工劳动合同不得约定试用期

D.需经甲公司同意，王某才能与乙公司订立劳动合同

某混凝土坝工程项目，业主与施工单位签订了施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上的调整单价；工作B、E、G共同使用主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为 400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。

甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：

1．降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日；

2．8月21～22日，场外停电、停工2天，造成人员窝工16个工日；

3．因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3；

(箭线上方为工作名称，箭线下方为持续时间，双箭线为关键线路)

4．为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元/m3，

5．在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台，人工10个工日。

问题

1. 上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。

2．每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?

3．工作E结算价应为多少?

4．假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合取费为人工费的80%，试计算除事件3外合理的费用索赔总额。

劳动用工合同主要内容有()

A.劳动合同期限

B.工作内容和工作地点

C.工作时间和休假时间

D.劳动报酬

E.社会保险

某承包商项目经理甲与农民工乙签订了一份用工合同，合同中约定乙每天工作10小时，每天的工资是20元钱(当地同等工人工资为30元)，后经仲裁合同撤销，则( )。

A．承包商要承担缔约过失责任

B．承包商要承担违约责任

C．承包商要承担侵权责任

D．只有在乙有实际损失的情况下，承包商才要承担缔约过失责任

发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7 d内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，（ ）。

A.责任由发包人自负

B.责任由承包人自负

C.责任由发包人和承包人按比例承担

D.由发包人承担主要责任

某厂（甲方）与某公路工程公司（乙方）订立了厂区内道路施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图1所示。

图1施工网络计划图（箭线上方为工作名称，箭线下方为持续时间，双箭线为关键线路）（时间单位：天）甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：

1．降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。

2．8月21日至22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。

3．因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3。

4．为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元/m3。

5．在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。

【问题】

1．上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。

2．每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?

3．工作E结算价应为多少?

4．假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。

某厂(甲方)与某公司(乙方)订立了某管道与锅炉安装工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划见下图(单位：天)。

箭线上方为工作名称，箭线下方为持续时间，双箭线为关键线路。

甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：

1．事件一，降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日；

2．事件二，8月21日至8月22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日；

3．事件三，因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3；

4．事件四，为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元/m3；

5．事件五，在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台，人工10个工日。

上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。

某机械厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工业厂房工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元／台班，其中台班折旧费为50元／台班。施工网络计划如图5—1所示（时间单位：天）。

甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：

事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工增加5个工日，窝工6个工日。

事件2：8月21日至22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。

事件3：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元／m3，经协商调整后综合单价为50元／m3。

事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元／m3。

事件5：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。

【问题】

1．上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。

2．针对上述所发生事件，承包商可索赔总工期多少天?逐项说明理由。

3．假设人工工日单价为25元／工日，合同规定，窝工人工费补偿标准为12元／工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合收费为人工费的80%。试计算费用索赔总额。