申请人美国K公司就其与被申请人中国M公司签订的《中美合资D有限公司合同》所产生的争议向仲裁委员会甚至分会提出仲裁,深圳分会受理了本案。 1996年11月15日,被申请人想仲裁委员会深圳分会提交了“抗辩书”,就本案的仲裁地点提出了异议。被申请人称:双方于1990年签订《中美合资D有限公司合同》第19条约定,双方发生争议,协商不能解决时,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,根据《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》第2条规定,仲裁委员会设在北京,甚至分会与中国国际经济贸易仲裁委员会虽为一个整体,但办公地址不同,绝不能将深圳分会等同于设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会。因此,双方约定的仲裁条款是明确的,有权审理本案的应该是设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,而非其下设分会深圳分会。据此,被申请人希望依法将本案移交双方约定的地点即在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。 针对被申请人提出的上述异议,申请人作出反驳认为:本案双方已经在合资合同中约定,在发生争议不能解决时,交由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,只是没有约定地点,申请人首先选择深圳,应以申请人的首先选择为准。据此,申请人请求仲裁委员会依法驳回被申请人对仲裁地点的抗辩。 问:本案应由设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会还是深圳分会审理?为什么?
第1题
甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:
事件1 降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日。累计投资(千元)事件2 8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。
事件3 因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至:350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3。
事件4 为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3。
事件5 在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要 1天时间,机械1台班,人工10个工日。
问题
(1)上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
(2)每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
(3)工作E结算价应为多少?
(4)假设人工工日单价为25元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的20%,工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件(3)外合理的费用索赔总额。
(5)监理工程师如何减少或避免工程延期事件的发生?
第3题
A.M先生雇佣保姆G阿姨
B.K小姐进入S公司工作,S公司向K支付报酬,但未签订劳动合同
C.钟点工L为Q奶奶修理草坪,双方签订了书面合同
D.E公司与R公司达成协议,由E公司向R公司派遣劳动者
第4题
第7题
A.N公司
B.M公司
C.K公司
D.Q公司
第10题
图1某工程时标网络计划图
实际施工过程中,发生如下事件:
1.按进度计划K工作施工O.5个月后,业主方要求修改设计,K工作停工待图2.5个月(混凝土工程),乙方向甲方提出索赔清单如表1所示。 内容 数量 费用计算 备注 新增工程量 300m3 300×200=60000(元) 混凝土工程量单价200元/m3,
原计划工程量为600m3 机械闲置 60台班 60×1.00=6000(元) 台班费100元/台班,自有设备
台班折旧费为60元 人工窝工 1800工日 1800×28=50400(元) 工日费28元/工日 机上人工费 60工日 50×60=300(元) 机上人工费50元/工日2.乙方自备施工机械未按时到达施工现场,致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月,乙方要求合同工期顺延1个月,并补偿费用2万元。
3.F工作施工时,因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故,监理工程师要求返工,工作实际进度在12月底时拖后1个月,乙方要求顺延合同工期1个月,补偿费用2万元。
4.施工第9个月,F工作在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。由于事件3和事件4的发生,F工作延误,致使钢架结构安装施工向后拖延,丙方就事件3和事件4分别向乙方提出索赔费用1万元,工期共顺延2个月的要求。
5.开工后第19个月出现台风,现场工作全部停止,为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月,并补偿清理费用4万元。
【问题】
1.施工网络图中的关键线路有几条?
2.就各事件,分别说明上述索赔要求是否合理。
3.该工程实际工期为多少?
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!