施工前期资料主要为建设单位资料。（  ）

此题为判断题(对，错)。

某办公楼工程，结构施工完后进入装饰装修阶段，由于前期建设单位对部分做法一直未能定论，导致后期装修工期紧张，根据合同规定，无论何种原因导致的工期滞后，最终工程竣工日期不能变化，在此情况下，施工单位紧急调动一批普通油漆工进场施工，并采取师傅带徒弟的方式对职业病的预防边培训边施工，最终按原定的计划完成了工作。期间虽然工作时间长，劳动强度大，但未发生身体不适现象，于是公司将原定用于体检的费用发给相应人员，该批人员撤场。抢工期间施工单位的办公区比较杂乱，卫生条件差，有时在食堂内出现了蟑螂等臭虫，上级单位在工程预验收时，对项目部提出了批评。

问题：

1．指出本案例中，在职业卫生与防护管理方面有哪些不妥之处?分别写出相应的正确做法。

2．油漆作业容易出现哪些职业病?

3．根据现场卫生防疫的要求，在办公区域的管理上应做哪些改进工作?

A.建设单位办理的《开工报告》

B.拆除工程的有关图纸和资料

C.上级有关部门对计划拆除建筑物的批文

D.对环境影响采取的防护措施，包括噪声、粉尘、水污染等

E.拆除方法及计算依据

A．竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程图

B．规划、勘察、设计、消防、人防、绿化、环卫，以及水、电、气、热等部门审定的设计资料

C．设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料

D．物业质量保修文件和物业使用说明文件

E．完成查验工作所需的其他批准文件和资料

某石油化工施工单位承担了一个原料油罐区工程，主体工程为4台30000m3浮顶油罐。在施工组织设计中的主要施工方案设计中，浮顶油罐采用正装法施工，其部分工序的施工流程如下图所示。

工程开工一个月后，业主考虑到罐区的综合效益，决定将罐区还未施工的2台30000m3浮顶油罐在原址上改为2台50000m3浮顶油罐，修改了油罐和系统的设计。由于对施工单位前期的工程进度和施工质量满意，修改后的罐区工程仍由该施工单位施工，并要求再编制施工组织设计。施工单位在原施工组织设计的基础上，对改动部分进行修改，补充部分新增工程内容，形成新的施工组织设计修订版本，报项目总工程师批准后，下发施工作业队实施。

一台大型压缩机组到货后短时间不能进行安装，建设单位在未拆开压缩机包装的情况下，将压缩机机组运至施工单位工程的临时库房，交与施工单位管理。施工过程中，由于建设单位需要使用这个临时库房所占用地，要求施工单位拆迁，施工单位项目部的工程管理部门组织民工将该机组搬运到另一个大型机械设备临时摆放场地存放。

机组下面铺垫道木，上面用防雨布遮盖，零、配件木箱放在机组旁边。该临时场地只有顶棚、没有围墙，无人专管，人员随便出入。搬运过程无设备管理人员参加，未进行设备配件的进出库清点、验收。

施工期间恰逢高温梅雨期，无损探伤工程师发现大量焊口存在超标的密集气孔，情况较为严重。

问题

将下列工序填入流程图中空白部分的适当位置(可按空白部分编号进行回答)：中幅板铺设；(中幅板焊缝)无损检测(罐底)真空试漏；弓形边缘板焊接(300mm)；(边缘板焊缝)无损检测；调整(检测)底圈壁板(椭)圆度、水平度和垂直度；(底圈壁焊缝)无损检测。

该工程项目在实施过程中，形成了许多建设工程文件和档案，以下是该工程项目实施过程中形成的部分工程文件和档案：

(1)建设项目列入年度计划的申报文件；

(2)分包单位资质报审表；

(3)原材料、成品、半成品、构配件设备出厂质量合格证及试验报告；

(4)项目建议书审批意见及前期工作通知书；

(5)施工组织设计(方案)报审表；

(6)单位工程质量评定表及报验单；

(7)建设单位工程项目管理部、工程项目监理部、工程施工项目经理部及各自负责人名单；

(8)工程款支付申请表。

按照建设工程档案编制质量与组卷方法，工程项目参与各方对该工程项目实施过程中形成的文件资料进行了收集、组卷、验收和移交。

原材料、成品、半成品、构配件设备出厂质量合格证及试验报告属于施工文件档案管理主要内容中的( )部分。

A．工程施工技术管理资料

B．工程质量控制资料

C．工程施工质量验收资料

D．竣工图

【背景资料】

某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下2层，地上5层，建筑面积27000%m2，合同价款8590万元，合同工期400á历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14%d内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28%d内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完，其后按月计量支付进度款．，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。

施工中发生如下事件：

事件1：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。

事件2：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4．50%m调至4．80%m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30%d后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提交了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。

工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。

该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息能否得到支持?分别说明理由。 查看材料

该工程项目在实施过程中，形成了许多建设工程文件和档案。以下是该工程项目实施过程中形成的部分工程文件和档案：

（1）建设项目列入年度计划的申报文件。

（2）分包单位资质报审表。

（3）原材料、成品、半成品、构（配）件设备出厂质量合格证及试验报告。

（4）项目建议书审批意见及前期工作通知书。

（5）施工组织设计（方案）报审表。

（6）单位工程质量评定表及报验单。

（7）建设单位工程项目管理部、工程项目监理部、工程施工项目经理部及各自负责人名单。

（8）工程款支付申请表。

按照建设工程档案编制质量与组卷方法，工程项目参与各方对该工程项目实施过程中形成的文件资料进行了收集、组卷、验收和移交。

【问题】

1．建设工程文件档案资料所具有的特点是什么?

2．工程参建单位填写的建设工程档案应以什么为依据?

3．地方城建档案管理部门的职责有哪些?

4．以上哪些工程文件和档案应分别属于工程准备阶段文件、监理文件和施工文件?

5．请归纳工程准备阶段的文件有哪几类?

A.具有完整的技术档案资料和施工管理资料

B.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

C.承包人签署的工程质量保修书

D.工程项目前期审批手续齐全

E.建设项目的单体工程已经完工．室外环境工程正在施工

某工程项目，建设单位通过招标选择了工程施工单位和工程监理单位，并分别签订了工程施工合同和委托监理合同。

该工程项目在实施过程中，形成了许多建设工程文件和档案，以下是该工程项目实施过程中形成的部分工程文件和档案：

(1)建设项目列入年度计划的申报文件；

(2)分包单位资质报审表；

(3)原材料、成品、半成品、构配件设备出厂质量合格证及试验报告；

(4)项目建议书审批意见及前期工作通知书；

(5)施工组织设计(方案)报审表；

(6)单位工程质量评定表及报验单；

(7)建设单位工程项目管理部、工程项目监理部、工程施工项目经理部及各自负责人名单；

(8)工程款支付申请表。

按照建设工程档案编制质量与组卷方法，工程项目参与各方对该工程项目实施过程中形成的文件资料进行了收集、组卷、验收和移交。

根据场景，回答下列 29～35 问题：

第 29 题 场景中，原材料、成品、半成品、构配件设备出厂质量合格证及试验报告属于施工文件档案管理主要内容中的（ ）部分。