【背景资料】
某实施监理的机电安装工程项目,施工合同采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了以下原因造成临时停工:
(1)2013年5月20日至2013年5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障。
(2)应于2013年5月24日交给承包商的后续图纸直到2013年6月10日才交给承包商。
(3)2013年6月7日至2013年6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成了2013年6月11日至2013年6月14日的该地区的供电全面中断。
【问题】
1.由于供砂距离的增大,必然引起费用的增加,承包商经过仔细认真计算后,在业主指令下达的第3天,向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名监理工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?
2.由于几种情况的暂时停工,承包商在6月15日向监理工程师提交了延长工期25d,成本损失费人民币2万元/d(此费率已经监理工程师核准)和利润损失费人民币2千元/d的索赔要求,共计索赔款57.2万元。作为一名监理工程师应该批准该索赔款额多少万元?
3.索赔成立的条件是什么?
4.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时,要求设备窝工损失按台班计算,人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理应怎样计算?
5.你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?
第1题
通风与空调工程可分为( )、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统等子分部工程。
A.送排风系统
B.防排烟系统
C.除尘系统
D.空调风系统
E.安全防范系统
第2题
计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为( )。
A.周期检定
B.后续检定
C.强制检定
D.非强制检定
E.仲裁检定
第3题
风机是机电工程常用的工程设备,风机按结构形式可分为( )。
A.单级风机
B.多级风机
C.通风机
D.压气机
E.鼓风机
第4题
通风与空调工程的施工前准备工作包括( )。
A.深化设计如有重大设计变更,应征得原设计人员的确认
B.制订工程施工的工艺文件和技术措施,按规范要求规定所需验证的工序交接点和相应的质量记录,以保证施工过程质量的可追溯性
C.对进入施工现场的主要原材料、成品、半成品和设备进行验收,应由供货商和施工单位的代表共同参加,验收必须得到施工单位的认可,并形成文件
D.进口设备及连接件采购周期较长,必须提前了解其接口方式,以免影响工程进度
E.与设备和阀部件的供应商及时沟通,确定接口形式、尺寸、风管与设备连接端部的做法
第5题
汽轮发电机由定子和转子两部分组成。其中,转子主要由( )和风扇等组成。
A.机座
B.激磁绕组
C.护环
D.中心环
E.转子锻件
第6题
管道组成件是用于连接或装配管道的元件,包括( )、疏水器、过滤器和分离器等。
A.管子、管件
B.法兰、垫片
C.阀门以及膨胀接头
D.挠性接头
E.弹簧支吊架
第7题
热力管道的安装应满足的要求是( )。
A.补偿器竖直安装时,若管道输送的介质为热水,应在补偿器的最高点安装放气阀
B.热力管道可采用架空敷设或地沟敷设
C.热力管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架
D.弹簧支架一般装在有横向膨胀伸缩而无垂直膨胀伸缩之处
E.管道安装时应设置坡度,室内管道的坡度为0.003
第8题
焊条按焊渣性质可分为( )。
A.酸性焊条
B.结构钢焊条
C.碱性焊条
D.钼及钼合金焊条
E.不锈钢焊条
第10题
设备及管道系统的防潮层常用的施工方法有( )。
A.金属保护法
B.捆扎法
C.充填法
D.涂抹法
E.浇注法
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!