甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠 乙方所有工程款”。乙施工企业于2009年1月8日提交了工程竣工验收报告，2009年1月 12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2009年2月10日仍未支 付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙 施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从（）计付

甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2010年1月8日提交了工程竣工验收报告，2010年1月12口工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从（ ）计付。

甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2008年1月8日提交了工程竣工验收报告，2008年1月12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2008年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从( )计付。

A．2008年1月8日

B．2008年1月15日

C．2008年1月31日

D．2008年2月10日

甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2009年1月8E提交了工程竣工验收报告，2009年1月 12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2009年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从( )计付。

A．2009年1月8日

B．2009年1月15日

C．2009年1月31日

D．2009年2月10日

甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定，“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款。”乙施工企业于2010年1月8日提交了工程竣工验收报告，2010年1月12日工程验收合格并于3 d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从（ ）计付。A．2010年1月8日 B．2010年1月15日C．2010年1月31日D．2010年2月10日

甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2009年1月8日提交了工程竣工验收报告，2009年1月12日工程验收合格并于3天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2009年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从( )汁算。

A．2009年1月8日

B．2009年1月15日

C．2009年1月31日

D．2009年2月10日

A、2014年1月8日

B、2014年1月15日

C、2014年1月31日

D、2014年2月10日

乙建筑企业承包了甲建设单位的办公楼工程，施工合同约定2007年5月1日竣工，结果工期提前，乙方与2007年3月18日向甲方提交了竣工验收报告，甲方于4月10日组织了竣工验收，3天后提出了包括隔墙墙面裂缝等10多项质量问题要求处理，乙方按要求处理后于2007年6月10日提请甲方验收，甲方于6月18日对修理结果认可。按照有关规定，该工程的实际竣工日期为2007年（ ）。

A．3月18日

B．5月1日

C．6月10日

D．6月18日

【背景资料】 某建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了建设施工合同，合同中约定，合同价款2100万元，合同工期7个月，在合同中，甲方与乙方约定，工程质量保证金为工程结算总价款的3％，竣工结算时一次性扣留；工期每提前或推后工期一天，按合同价款的万分之三进行奖励或罚款。在施工过程中发生了以下事件： 事件一：由于建设单位原因造成了施工单位费用增加，施工单位提出了费用索赔，经建设单位确认后，给予了施工单位15万元的补偿款。 事件二：工程竣工结算时，施工单位就事件一中的事故提出了工期索赔10天，同时，施工单位认为工期比实际提前了5天，要求建设单位就提前5天的工期进行奖励，建设单位认为，施工单位当时未就工期进行索赔，说明施工单位已默认停工不会引起工期延长，且施工单位提出工期索赔的时限已超过规定的28天，实际工期拖延了5天，应对施工单位进行5天工期拖延的罚款。 【问题】 1．按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)，工程价款的结算方式有哪些? 2．工程竣工结算的方式有哪几种? 3．事件二中，施工单位的工期索赔和工期奖励要求是否成立，请说明理由，并计算出相应的奖励或扣罚金额。 4．请计算该工程的竣工结算时的工程总造价、工程质量保修金。

某城市排污工程建设项目，甲、乙双方签订了施工合同，施工进度计划已达成一致意见 (如下图)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。

E工序人工30人/天，吊车1台/天；

F工序人工35人/天，搅拌机1台/天；

G工序人工15人/天，卷扬机1台/天；

H工序人工35人/天，搅拌机1台/天；

I工序人工20人/天，无施工机械。

在施工过程中出现以下事件：

事件1：因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。

事件2：因施工机械故障使E延误2天，G延误2天。

事件3：因设计变更，使F延误3天。

事件4：因外部供电故障，使F延误1天，I延误1天。

根据双方商定，人工费定额为28元/日，E工序使用吊车台班费为240元/台班，F工序使用搅拌机台班费为70元/台班，G工序卷扬机台班费为55元/台班，H工序搅拌机台班费为70元/台班，间接费率为16%，利润率为5%。根据上述约定乙方提出工期补偿17天和费用索赔18525.78元的要求。

问题

1．确定该工程项目的施工进度关键线路和F、G、H工序的总时差。

2．乙方上述要求是否合理?

3．经甲方代表认定的索赔工期和费用补偿应为多少?

某工程建设项目，甲、乙双方签订了施工合同，施工进度计划(见图3-9)已达成一致意见。

合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。

E工序人工30人/天，吊车一台/天。

F工序人工35人/天，搅拌机一台/天。

G工序人工15人/天，卷扬机一台/天。

H工序人工35人/天，搅拌机一台/天。

I工序人工20人/天，无施工机械。

在施工过程中出现以下事件：

事件一：因业主不能及时供应材料，使E工序延误3天，G工序延误2天，H工序延误3天。

事件二：因施工机械故障，使E工序延误2天，G工序延误2天。

事件三：因设计变更，使F工序延误3天。

事件四：因外部供电故障，使F工序延误1天，I工序延误1天。

根据双方商定，人工费定额为，28元/天，E工序使用吊车台班费为240元/台班，F工序使用搅拌机台班费为70元/台班，G工序使用卷扬机台班费为55元/台班，H工序使用搅拌机台班费为70元/台班，间接费率为16%，利润率为5%。根据上述约定，乙方提出工期补偿17天和费用索赔18 525.78元的要求。

[问题]

1．确定该工程项目的施工进度关键线路和F、G、H工序的总时差。

2．乙方上述要求是否合理?

3．经甲方代表认定的索赔工期和费用补偿应为多少?