根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500—2013》，采用清单计价时，工程造价由哪些费用组成？

某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格；原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月；该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/m2变为350元/m2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是（）。

A.发包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算

B.承包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算

C.承包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算

D.发包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算

背景资料

某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。

某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。

项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为0.33:B方案成本为8640.00万元,功能系数为0.35;C方案成本为8525.00万元,功能系数为0.32。最终用价值工程方法确定了实施方案。

竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：

1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。

2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元,要求开发商承担。

3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。

4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。

问题

1.偿债能力评价还包括哪些指标?

2.对总包合同实施管理的原则有哪些?

3.计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些?

4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后三位),并确定选择哪个方案。

5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。

根据《建设工程工程量清单计价规范》（G B 50500—2013 )．招标人委托工程造价咨询人编制的招标工程量清单．其封面应有招标人和（）盖章确认．

A．编制清单的造价员

B．造价咨询人的造价工程师

c．工程造价咨询人的法人代表

D．工程造价咨询人

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500——2013)，招标人委托工程造价咨询机构编制的招标工程量清单，其封面应由招标人和( )盖章确认。

A．编制清单的造价员

B．造价咨询人的造价工程师

C．工程造价咨询人的法人代表

D．工程造价咨询人

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500 - 2013》，招标人委托工程造价咨询人编制的招标工程量清单，其封面应有招标人和（ ）盖章确认。

A. 编制清单的造价员

B. 造价咨询人的造价工程师

C. 工程造价咨询人的法人代表

D. 工程造价咨询人

《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)进一步规范了( )等工程造价文件的编制原则和方法。

A.招标控制价

B.投标报价

C.工程价款结算

D.竣工决算

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）规定，发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，争议的解决办法包括（）。

A.协商

B.仲裁

C.调解

D.诉讼

E.讨论

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），招标人委托工程造价咨询人编制的招标工程量清单，其封面应有招标人和（）盖章确认。

A.编制清单的造价员

B.造价咨询人的造价工程师

C.工程造价咨询人的法人代表

D.工程造价咨询人

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，工程量清单应由（ ）编制。

A.受建设主管部门认可的质量监督机构

B.招标人委托的具有相应资质的工程造价咨询人

C.招标人委托的具有招标代理资质的中介机构

D.受造价协会认可的专家组

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500——2013，工程量清单可以由（ ）编制。

A.招投标管理部门认可的代理机构

B.具有相应资质的工程造价咨询人

C.具有招标代理资质的中介机构

D.项目管理公司合同管理机构