A.雇主和工程师
B.工程师和承包人
C.雇主聘用的项目经理与承包商
D.雇主和承包人
第2题
A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”
B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定
C.工程师应对合同争议做出决定
D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理
第3题
A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”
B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定
C.工程师应对合同争议作出决定
D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理
第4题
A.合同争议首先提交给工程师
B.施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理和工程师协商确定
C.合同争议首先提交给当事人共同选定的“工程师”
D.工程师的职责仅限于工程实施的质量管理
第5题
A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”
B.施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理和承包商协商确定
C.工程师的职责仅限于工程实施的质量管理
D.参与合同履行的全面管理属于工程师的职责
第6题
背景资料:
某水利枢纽工程由大坝、电站、泄洪洞(底孔)和溢流表孔等建筑物组成。为满足度汛要求,工程施工采取两期导流,一期工程施工泄洪底孔坝段(A)和溢流表孔坝段(B)。某承包人承担了该项(一期工程)施工任务,并依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)与发包人签订了施工合同。
合同约定:(1)签约合同价为4500万元,工期24个月,2011年9月1日开工,2011年12月1日截流。
(2)开通前,发包人按约定签约合同10%向承包人支付工程预付款,工程预付款的扣回与还清按计算,其中F1=20%,F2=90%。
(3)从第一个月起,按工程进度款5%的比例扣留工程质量保证金。
由承包人编制,并经监理人批准的施工进度计划如图2-1所示(单位:月,每月按30天计):
本工程在施工过程中发生以下事件:
事件一:由于发包人未按时提供施工场地,造成了开工时间推迟,导致“初期围堰填筑”的延误,经测算“初期围堰填筑”要延至2012年1月30日才能完成。承包人据此向监理人递交了索赔一项通知书,后经双方协商达成如下事项:(1)截流时间推迟到2012年2月1日;(2)“围堰加高”须在2012年5月30日(含5月30日)前完成;(3)完工日期不变,调整进度计划;(4)发包人依据工期—费用表(如表2所示),重新编制新的施工进度计划,并提交了赶工措施和增加的费用,上报监理人并批准。
表2 工期—费用表
工作名称
正常工作时间(月)
最短工作时间(月)
缩短工作时间增加费用(含利润)(万元/月)
初期围堰填筑
3
3
围堰加高
5
3
50
截流及基坑排水
3
2
30
A坝段开挖
2
2
A坝段基础处理
5
5
A坝段混凝土浇筑
10
9
40
B坝段开挖
4
2
20
B坝段基础处理
3
2
35
B坝段混凝土浇筑
8
7
45
事件二:截至2012年2月底,累计完成合同金额为200万元;监理人确认的2012年3月份已完成工程量清单中“截流及基坑排水”的金额为245万元,“围堰加高”的金额为135万元,均含赶工增加费用。
事件三:结合现场及资源情况,承包人对新的施工进度计划进行了局部调整,A坝段采用搭接施工,其单代号搭接网络如图2-2所示:
问题:
1.根据原网络进度计划,分别指出“初期围堰填筑”和“围堰加高”的最早完成日期。
2.根据事件一,按增加费用最少原则,应如何调整施工进度计划?计算施工所增加的总费用。
3.根据事件一,绘制从2012年2月1日起的新施工进度计划(采用双代号网络图表示),指出“A坝段开挖”的最早开始日期。
4.计算承包人2012年3月份进度付款申请单中有关款项的金额。
5.根据事件三,分别指出“A坝段基础处理”和“A坝段混凝土浇筑”的最早开始日期。
第9题
A.由承包人提出价格,发包人确认后
B.参照类似的合同价格
C.按合同已有价格
D.由承包人提出价格,工程师确认后。
第10题
A.应当在保证工程质量和安全的前提下,自行协商解决;
B.协商不成的,根据合同约定向仲裁机构申请调解、仲裁;
C.可向人民法院起诉;
D.可单方解除合同。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!