水力发电厂工程项目的某分部工程的施工进度网络计划见图1所示，合同工期为44天。 问题 1. 计算该分

背景资料

清河泵站设计装机流量150m3/s，出口防洪闸所处堤防为1级。招标人对出口防洪闸工程施工标进行公开招标。有关招标工作计划如下：5月31日提交招标备案报告，6月1日发布招标公告，6月11日～15日出售招标文件，6月16日组织现场踏勘，6月17日组织投标预备会，7月5日开标，7月6日～10日评标定标。

招标工作完成后，A单位中标，与发包人签订了施工承包合同。工程实施中发生如下事件：

事件1．Ⅰ-Ⅰ段挡土墙(示意图如下)开挖设计边坡1:1，由于不可避免的超挖，实际开挖边坡为1:1.15。A单位申报的结算工程为50×(S1+S2+S3)，监理单位不同意。

事件2．原定料场土料含水量不能满足要求，监理单位指示A单位改变了挡土墙墙后填土料场，运距由1km增加到1.5km，填筑单价直接费相应增加2元/m3，A单位提出费用变更申请。

注：1．图中除高程以m计外，其余均以mm计：

2．图中水流方向为垂直于纸面，且开挖断面不变：

3．Ⅰ-Ⅰ段挡土墙长50m。

根据《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号)的有关规定，满足清河泵站出口防洪闸工程施工标要求的企业资质等级有哪些?

某水利工程按最早开始时间安排的横道图计划如图8-1所示，其中虚线上方数字为该工作每月。的计划投资额(单位：万元)。该工程施工合同规定工程于1月1日开工，按季度综合调价系数调价。在实施过程中，各工作的实际工程量和持续时间均与计划相同。

[问题]

1．在施工过程中，工作A、C、E按计划实施(如图8-1中的实线横道所示)，工作B推迟1个月开始，导致工作D、F的开始时间相应推迟1个月。完成B、D、F工作的实际进度的横道图。

2．若前三个季度的综合调价系数分别为1.00、1.05和1.10，计算第2～7个月的已完工程实际投资，并将结果填入表8-4。

3．第2～7个月的已完工程计划投资各为多少?将结果填入表8-4。

4．列式计算第7个月末的投资偏差和以投资额、时间分别表示的进度偏差(计算结果保留两位小数)。

明建设工地，此时已完成全部建安工程量40%。上级有关主管部门为加强质量管理，在工地现场成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位人员组成的工程质量监督项目站。

[问题]

1．工地工程质量监督项目站的组成形式是否妥当?请说明理由。

2．根据水利水电工程有关建设管理的规定，简述工程现场项目法人、设计、施工、监理、质量监督各单位之间在建设管理上的相互关系。

3．根据水利系统文明建设工地的有关规定，工程建设管理水平考核的主要内容除了内部管理制度外，还包括哪些内容?

4．工地基坑开挖时曾塌方并造成工人轻伤。请根据水电工程安全事故分类的有关规定判断属于哪一个等级事故，并简述人身伤害事故等级分类以及水利工程质量事故等级分类。

5．根据水电建设安全生产的有关规定，简述安全生产的方针以及安全生产管理工作应贯彻的原则、工程各参建单位内部安全工作责任的划分。

??

施工总承包企业将堤防工程分包给某一级堤防工程专业承包企业。

在水电站机组安装过程中，为了使厂房本身作为挡水建筑物，水电站的布置形式采用坝式水电站。

在选择水轮机时，根据实际情况选择了轴流式水轮机。

[问题]

1．根据《建筑企业资质等级标准》规定，水利水电工程施工总承包企业资质等级划分为哪几级?一级企业的相应承包范围要求是什么?

2．根据《建筑企业资质等级标准》规定，水利水电工程施工专业承包企业的资质等级划分为哪几级?简述一级堤防工程专业承包企业的资质标准和承包范围。

3．水电站的典型布置形式主要有哪几种?各种布置形式的作用是什么?各种布置形式常建于何种地形中?该工程中采用坝式水电站是否合理?

4．水轮机按水流能量的转换特征划分为哪两大类，每一大类又按何种方式划分为哪几种?

5．简述轴流式水轮机的工作原理和应用范围?

胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2009年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工企业发出投标邀请书。该五家施工企业均接受了邀请，并于规定时间2009年9月20～22日购买了招标文件。招标文件中规定，2009年10月18日下午4时为投标截止时间，2009年11月10日发出中标通知书。在投标截止时间前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2009年10月18日下午5时才送达投标文件，原因是路途堵车。2009年10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员由7人组成，其中当地招标投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。评标委员会于2009年1O月28日提出了书面评标报告。B、A企业分列综合得分第一名、第二名。由于8企业投标报价高于A企业，2009年11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于2009年12月12日签订了书面合同。【问题】1．业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。2．C企业和E企业的投标文件是否有效?分别说明理由。3．请指出开标工作的不妥之处，说明理由。4．请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。5．招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。6．合同签订的日期是否违规?说明理由。

工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为一名监理工程师，对遇到的下列问题，应提出怎样的处理意见。

问题

1. 在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月 15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天，为什么?

2．施工合同规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，增加的施工图纸的费用应由谁来支付?

3．在基槽开挖土方完成后，施工单位未对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付，为什么?

4．在施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊情况，需要给附近居民补贴，此项费用由谁来承担?

5．在施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天，停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复?

：现场管理费率15%，企业管理费率8%，利润率5%，合同工期730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施，并安装1.5t/min的备用排水设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。

该工程施工过程中发生以下三项事件。

事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更，由此造成施工单位的机械设备窝工12天。

事件2：施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。

为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急增加购买额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工。

事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天。

就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。

事件1．由于业主修改工程设计12天，造成施工单位机械没备窝工费用索赔如表8-1所列。

现场管理费：40920×15%＝6138(元)

企业管理费：(40920+6138)×8%＝3764.64(元)

利润：(40920+6138+3764.64)×5%＝2541.13(元)

合计：53363.77元

事件2．由于非季节性大暴雨天气费用索赔如下。

(1)备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×3＝23850(元)

(2)被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元

(3)额外排水工作的劳务费8650元

合计：48500元

事件3．由于处理地下文物，工期、费用索赔如下。

延长工期40天。

索赔现场管理费增加额如下。

现场管理费：8600×15%＝1290(万元)

相当于每天：1290×10000÷730＝17671.23(元/天)

40天合计：17671.23×40＝706849.20(元)

[问题]

1．指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理，为什么?造价工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9m3空压机为93元/台班，25t履带吊车为300元/台班，塔吊为190元/台班，混凝土泵车为 140元/台班，造价工程师应核定的索赔费用应是多少?

2．事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔?核定的索赔费用应是多少?

3．事件3中造价工程师是否应同意40天的工期延长?为什么?补偿的现场管理费如何计算。应补偿多少元?

由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的疏浚工程提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。

问题

1. 本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。

2．甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当，为什么?

3．工程存在严重质量问题的责任应如何划分?

4．根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?